学习一生2013年广东造价员考试《基础知识》真题
造价员是指通过造价员资格考试，取得《全国建设工程造价员资格证书》，并经登记注册取得从业印章，从事工程造价活动的专业人员。原指概预算人员。下面是整理的2013年广东造价员考试《基础知识》真题，欢迎大家分享。
一. 公共基础单项选择题(共30题，每题一分，共30分)
1. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2003】206号)，一下费用中属于规费的是( )。
A.文明施工费 B.施工排水、降水 C.工程排污费 D.税金
2. 在工程量清单计价模式下，安全文明施工费应计列于( )之中。
A. 分部分项工程量清单计价表 B.措施项目清单与计价表
C. 其他项目清单与计价汇总表 D.规费，税金项目清单与计价表
3 .工程造价的内涵具有很大的不确定性，其中一种含义是指建筑项目发承包工程的发承包价格，即发包方承包方签订的合同价，它包括( )二个部分。
A.生产成本，利润，税金 B.固定资产费用，利润，贷款利息
C.建筑安装工程费用，利润，税金 D.建筑安装工程费用，工程建设其他费，预备费
4. 工程量清单计价模式下，企业定额是编制( )的依据。
A.招标控制价 B.招标文件 C.清单工程量 D.投标报价
5. 施工工人的工作时间中，熟悉施工*纸所消耗的时间属于( )。
A.基本工作时间 B.辅助工作时间
C.准备与结束工作时间 D.不可避免的中断时间
6. 根据《广东省建设工程计价通则》(2010)，下列费用中，不属于材料预算价格组成内容的是( )。
A.材料运输损耗费 B.材料包装回收费 C.材料运输费 D.材料采购及保管费
7. 根据《广东省建设工程计价通则》(2010)，合同履行期间出现工程变更时，合同双方应按规定调整工程价款：①合同中有适用于变更工程目的，应按照该项目的单价或合价调整。②合同中没有适用只有类似项目的，可以在合理范围内参照该项目进行调整。③合同中没有适用也没有类似变更工程项目的，按承包人提出的单价进行调整。④合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且施工时期工程造价管理机构发布的价格缺项的，按发包人提出的单价进行调整。以上规定中表述正确的是( )。
A.①③ B. ②③ C. ①② D. ③④
8.从法律意义上讲，工程招标和工程投标的行为分别是( )。
A.要约邀请，要约 B.要约，承诺
C.要约，要约邀请 D.要约，邀请
9.根据国家住房和城乡建设部现行的有关规定，投标文件中建设工期应当参照国家或地方的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短( )以上，应计算赶工措施费。
A.5% B.10% C.15% D.20%
10. 资格预审时招标人在招标开始前有招标人对申请参加投标的潜在投标人进行的资格审查，当在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于( )家资格预审合格的投标申请人。
A. 9 B.7 C.5 D.3
11. 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共体投标，下列关于联合体投标的表述中，错误的是( )。
A.组成联合体的各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体中标的，联合体各方应当合同与招标人签订合同
D.招标人不能强制投标人组成联合体共同投标
12. 采用( )进行报价一定要建立在对工程量仔细研究和对风险的分析基础上，特别是对于报低价单价的项目，如果实际工程量一旦增多将造成承包商的重大损失。
A.不平衡报价发 B.多方案报价法 C.可供选择项目报价法 D.无利润报价法
13.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )人，并标明排列顺序。
A.2 B.3 C.1-2 D.1-3
14. 在开标时出现投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的情形，应当( )。
A.要求投标人马上补齐相关资料 B.咨询业主，由业主决定
C.作为无效投标文件 D.作为废标处理
15. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，以下项目中以“项”为计量单位的是( )。
A.模板工程 B.脚手架工程 C.钢筋混凝土土支架 D.安全文明施工
16. 建设单位应当在领取施工许可证及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起( )个月内。
A.1 B.2 C.3 D.6
17. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009)，当合同文件的内容出现含糊不清或不一致时，在不影响工程施工的情况下由合同双方当事人协商解决。协商不成的，由( )作出解释。
A.发包人 B.造价工程所 C.造价管理部门 D.政府部门
18. 根据《广东省建设工程计价通则》(2010)，投标人发现工程量清单有误或描述不正确的，应当向招标人作出书面意见，招标人应及时据实调整，并在开标( )日前通知所有投标人。
A. 7 B.10 C.14 D.28
19. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在( )中写明。
A.协议书 B.通知条款 C.专用条款 D.通知
20. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的( )内向造价工程师发出书面确认函。
A.24小时 B.48小时 C.7天 D.10天
21. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，指定分包人属于( )的分包人。
A.承包人 B.分包人 C.分包商 D.咨询公司
22. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，工程变更引起分部分项工程项目发生变化，但是合同中没有适用也没有类似变更工程项目的，调整分部分项工程费时需采用承包人报价浮动率进行计算，如果是非招标工程，承包人的报价浮动率是( )。
A. L=(1-合同价格/招标控制价)X 100 %
B. L=(1-合同价格/施工*预算)X 100 %
C. L=(1-报价值/施工*预算)X 100 %
D. L=(1-报价值/概算价格)X 100 %
23. 建设工程施工合同管理分为政府部门管理和合同当事人管理两个层次，下列不属于合同当事人管理的是( )管理。
A.备案 B.工期控制权 C.原材料质量控制 D.竣工验收
24. 合同当事人应当根据具体工程的实际情况选择合同类型。当工程大、复杂程度高、市场物价波动较大，宜选用( )。
A.总价合同 B.单价合同 C.成本价酬金合同 D.总量包干合同
25. 措施项目费是发生于施工准备和施工过程中所需要的非工程实体费用。除安全文明施工费外，措施项目费包干适用，并由( )。
A.发包人承担全部风险 B.承包人承担全部风险
C.发包人承担连带责任 D.发包人和承包人共担风险
26. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，经监理工程师检查建设工程具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面申请后的( )天内，根据合同约定的竣工验收标准和有关文件，组织有关人员进行竣工验收。
A.7 B.14 C.28 D.42
27. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项单位工程或工程部位不能按照原定目标适用而需要再次检查、检测和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不得超过( )年。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
28. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，发包人应按照承包人( )向承包人支付工程款。
A.实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价的乘积
B.在工程量清单中填报的工程量和单价的乘积
C.在工程量清单中填报的合价
D.按照施工*纸计算的工程量在与其在工程量清单中填报的单价的乘积
29. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，计日工的工作，应从( )中支付。
A.分部分项工程费 B.措施项目费 C .暂列金额 D.暂估价
30. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，除专用条款另有约定外。提前竣工奖的最高限额为合同价款的( )。
A. 3% B. 5% C. 8% D. 10%
二.公共基础多项选择题(共15题，每题2分，共30分，每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意;错选或多选不得分;少选，每个选项得0.5分)
31. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2003】206号)，下列费用中，属于建筑安装工程直接工程费的有( )。
A.职工继续教育培训费 B.材料检测试验费 C.材料的采购及保管费
D.大型机械设备的进出场费 E.施工作业人员的福利费
32. 工程成本是施工企业在工程项目施工中为提供劳务、作业等过程中发生的各项费用支出，以下关于工程成本分类的表述中，正确的是( )。
A.根据成本管理的要求，工程成本分为固定成本、变动成本和混合成。
B.按费用变化特征划分，可将工程成本划分为预算成本、计划成本和实际成本
C.广告宣传费属于固定成本
D.机械台班费属于线性变动成本
D.临时设施费属于混合成本
33. 机械工作时间可划分为必须消耗时间和损失时间，下列关于机械工作时间的选项中，错误的有( )。
A.不可避免的中断时间是必须消耗时间
B.低负荷下的工作时间属于有效工作时间
C.工人休息时间是属于不可避免中断时间
D.正常负荷下的工作时间属于必须消耗时间
E.不可避免的空载时间属于损失时间
34. 根据《广东省建设工程计价通则》(2010)，以下费用中，属于工程量清单计价模式下的措施项目费的有( )。
A.工程排污费 B.赶工措施费 C.混凝土泵送增加费
D.材料检验试验费 E.垂直运输工程费
35. 根据国家《招投标法》及住房和城乡建设部有关规定，下列关于施工招标文件编制的表述中，正确的有( )。
A.投标价格中，一般结构不太复杂或工期在12个月以内的工程，可以采用固定价格并考虑一定的风险因素。
B.在招标文件中应明确投标价格的计价方式。
C.招标文件中的建设工程应当参照国家或地方颁布的工期定额来确定，如果要求的工期比
工期定额缩短10%以上的，应计算赶工措施费。
D.提前工期奖的计算方法可不在招标文件中明确，待合同签订时再给予明确。
E.中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，如果履约担保采用履约担保书形式，履约担保比率为合同价的10%
36. 在评标过程中，投标文件出现以下( )情况时，应做废标处理。
A.评标过程中，评标委员会发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封。
B.评标过程中，评标委员会发现投标的报价明显低于工程成本。
C.评标过程中，评标委员会发现投标人资格条件不符合招标文件要求。
D.组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议。
E.评标过程中，评标委员会发现投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求的和条件作出响应。
37. 处理施工合同风险，一般有控制风险、转移风险和保留风险等三种方法。下列选项中属于向第三方转移风险的有( )。
A.设立风险基金 B.索赔制度 C.建设风险 D.合同担保 E.工程保险
38. 工程风险的防范与管理应该是全过程的，针对不同的风险可以采用不同的防范措施。下列关于风险防范的表述中。正确的有( )。
A.对于承包商来说，所有的风险都会有对其自身利益造成伤害，没有利益价值。
B.业主和承包商购买保险是非常有效的转移风险手段。
C.总承包商要求分包商自带设备进场施工时一种转移风险的行为。
D.对于战争与***一类的政治风险，承包商应采用回避策略。
E.对于地震，洪水等一旦发生会导致巨大损失的风险，承包商一般选择转移风险策略。
39. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)造价工程师在职权范围内工作，行使合同明文规定和必然隐含的职权，但有些事件需要先取得发包人的专项批准，需专批准的事项包括( )。
A.暂列金额 B.签发支付证书 C.计日工 D.误期赔偿费 E.暂估价
40. 按照依法、平等、公正和诚实守信的原则。下列属于《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)制定的依据是( )。
A.《中华人民共和国安全生产法》
B.《中华人民共和国价格法》
C.《公路工程施工合同范本》(2003年版)
D.《广东省工人工资支付条例》
E.广东省建设工程造价管理总站关于综合定额问题解答，勘误和补充子目的通知
41. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，在工程开工前，发包人应按规定为合同工程办理的保险有( )。
A.监理工程师的意外伤害保险 B.履约担保 C.建筑工程一切险
D.施工场地内分包人的意外伤害保险 E.发包人只有人员的工伤保险
42. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，当发现以前签发的支付证书有错、漏或重复时的处理方法是( )。
A.造价工程师有权在错漏支付证书发出后的7天内进行修正。
B.造价工程师有权在错漏支付证书发出后的14天内进行修正。
C.造价工程师有权在错漏支付证书发出后的28天内进行修正。
D.造价工程师有权在其中支付证书中修正以前签发的任何支付证书。
E.承包人也有权提出修正申请。
43. 合同仲裁属于经济仲裁的范畴，是处理合同争议的一种重要方式。下列属于合同争议仲裁时应遵循的原则是( )。
A.平等原则 B.一裁终局原则 C.***原则
D.资源原则 E.互谅互让原则
44. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，合同履行期间出现工程量清单中分部分项缺项漏项事件时，正常的处理方法是( )。
A.承包人投标时缺乏全面分析，由承包人负责，不调整
B.按照承包人主动放弃对待，不调整
C.承包人投标时已做全面分析，缺乏事件已包括在其他项目中，不调整
D.应该调增分部分项工程费
E.如引起增加措施项目的，应计算调整的措施项目费
45. 根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)，以下关于承包人采购材料设备发生工期延误的价格确定方法，正确的是( )。
A.由于发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期和实际进度日期两者的较高者。
B.由于发包人原因导致工期延误的.，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期和实际进度日期两者的较低者。
C.由于承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期和实际进度日期两者的较高者。
D.由于发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期和实际进度日期两者的较低者。
E.较高价X 70%+较低价 X 30%
三.材料分析题(共10题，每题2分，共20分。每题有四个备选答案，有一个或多个符合题意，请选出符合题意的答案，并填涂在答题卡上，错选或多选均不得分;少选，每个选项得0.5分)。
材料一：
某建设工程属于政府投资项目，建设单位委托了招标代理机构进行公开招标，并委托具有相关资质的造价咨询公司编制了招标控制价。招标信息在某招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目技术要求较高，专业性较强，因此决定将公开招标为邀请招标，并要求在当地承包商中选择中标人。而在资格预审时，招标人委托招标代理机构审查了各个潜在投标人
的专业，技术资格和技术能力，同时招标代理机构要求投标保证金为100万元。开标后，招标人组建了7名成员(其中技术、经济方面的专家5人)的评标委员会进行评标，评标结束后，招标人向中标人发出中标通知书，并在签订合同同时提出将中标价下浮10%作为合同价，中标方经过反复考虑，同意招标人的要求，签订了书面合同。签订合同后的第4天，招标人退还了所以投标人的投标保证金。
请结合材料一，根据《中华人民共和国招标投标法》及广东省现行招标投标管理的相关规定，回答46-50题。
46.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价，招标控制价的编制主要依据有( )。
A.与建设工程相关的标准、规范及技术资料 B.企业内部定额
C.招标文件中的工程量清单 D.造价管理机构发布的造价信息
47.资格预审的主要内容包括( )。
A.投标人企业组织形式 B.投标人的资质条件
C.投标人履约情况 D.投标人的财务状况
48.以下是关于本案中所述的招标行为，存在不妥之处的有( )。
A.投标后，招标人组建了由7名成员(其中技术、经济方面的专家5人)构成的评标委员会进行评标。
B.在资格预审时，招标人委托招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
C.签订合同招标人提出将中标人下浮10%作为合同价，中标方同意招标人的要求，签订了书面合同。
D.签订合同后第4天，招标人才退还所有投标人的投标保证金。
49.下列关于邀请招标的陈述中，正确的是( )。
A.合同金额较小的项目可以考虑采用邀请招标
B.工期要求较为紧迫的招标项目可以考虑采用邀请招标
C.邀请招标可以由招标人决定是否采用
D.国家重点项目必须进工程所在地人民政府和行政主管部门批准才能采用邀请招标
50. 施工招标投标中的投标担保应在投标时提供，下列说法正确的是( )。
A.投标保证金数额不超过投标总价的2%
B.投标保证金最高不超过100万元
C.投标保证金的有效期限应超过投标有效期
D.投标保证金的有效期应与投标有效期一致
材料二：
某建设工程项目，发包人采用工程量清单招标方式确定了承包人，双人于2012年3月1日签订了工程施工合同，合同工期6个月，开工时间为2012年3月15日，竣工时间为2012年9月15日，同时合同双方约定施工过程发生工程量变更时应按相关程序变更工程量，且工程竣工验收结算时，按总造价的5%扣留质保金。改工程的主要价款信息及合同付款条款
如下(计算过程与结果均以元为单位，结果取整)：
① 承包商在合同工期内完成的分部分项工程费为300万元，措施项目费21万元。
② 其他项目清单中包括有专业工程暂估价和计日工，其中专业工程暂估价为16.5万元;计工日表中包括数量为150个工日的某工种用工，承包人填报的综合单价为105元/工日。
③ 合同中约定工程预付款为合同价的20%，在开工前支付。
④ 规费综合费率为3.65%，税金率为3.477%
请结合材料二，根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)和现行的有关规定，回答51-55题：
51. 针对上述工程的主要价款信息内容，该工程的预付款应为( )元。
A. 678150 B. 691748 C.702902 D.7276342
52. 合同工期是协议书中的重要组成部分之一，以下表述中正确的是( )。
A.关于开工和竣工日期，发包人和承包人可约定填写绝对工期，也可约定填写相对工期。
B.关于开工和竣工日期，发包人和承包人只能填写绝对工期，不允许填写相对工期。
C.上述工期合同工期应填写总日历天数，不应写为6个月。
D.上述工程合同工期即可填写总日历天数，也可写为6个月。
53. 关于预付款的约定和管理，以下规定中正确的是( )。
A.除专用条款另有约定外，预付款的最高限额为合同价款的20%
B.除专用条款另有约定外，预付款的最高限额为合同价款的30%
C.预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回金额达到专用条款中约定的预付金额为止
D.预付款支付后，承包人可以根据实际情况适当适用到其他急需的项目工程中
54. 工程变更是指施工合同订立后，合同当事人在原合同的基础上对合同的有关工作进行修改或者补充，工程变更的内容一般有( )。
A.改变合同工程中任何工程数量，包含工程量的偏差
B.改变合同工程中任何工程数量，但不包含工程量的偏差
C.删减可以转由发包人自行完成的工程
D.改变合同工程的施工时间和已批准的后施工工艺或顺序
55. 质量保证金是用于承包人对合同工程质量担保，一般情况下( )。
A.除专用条款另有约定的，质保金为合同价的5%
B.质保金应在进度款中按比例扣留，直到质保金总额达到约定的金额为止
C.质保金应在缺陷责任期满后14天内退还给承包人
D.承包人在缺陷责任期扔没有完成缺陷责任的，发包人有权延长缺陷责任期，直到承包人完成剩余工作为止
第二部分 专业知识
(一)建筑与装饰工程专业
四.专业知识单线选择题(共二十题，每题一分，共二十分)
56. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/50353-2005)，以幕墙作为围护结构的建筑物，应该( )计算建筑面积。
A.幕墙外边线 B.幕墙内边线 C.幕墙中心线 D.土体结构外边线
57.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/50353-2005)，建筑物的阳台( )计算。
A.封闭阳台按其水平投影面积 B.均应按其水平投影面积1/2
C.无封闭阳台按其水平投影面积的1/2 D.均应按其水平投影面
58. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/50353-2005)，骑楼建筑的底层通道按( )。
A.计算全部 B.计算一半 C.其宽度大于1.5米计算一半 D.不计算
59. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/50353-2005)，有永久性屋盖无维护结构的挑廊，按( )计算建筑面积.
A.其结构班底水平面积的1/2 B.其屋盖水平面积的1/2计算
C.其结构底板水平面积计算 D.其屋盖水平面积计算
60. 根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010规定)，土石方工程中的挖运土石方和填方应分别按( )体积计算。
A.松散，天然密实度 B.天然密实度，压实或松填后
C.天然密实度，天然密实度 D.松散，压实或松填后
61. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB/50353-2013),下列关于现浇混凝土板工程量计算规则的表述中，不正确的是( )。
A有梁板按梁板体积之和计算 B平板按板体积计算
C无梁板，只算板体积 D楼板混凝土体积应扣除墙，柱混凝土体积
62.某工程有钻孔桩100根，设计桩径60cm，设计桩长平均25cm，按设计要求需进入岩0.5M，桩顶标高-2.5m，施工地标高为-0.5m.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，该工程的钻孔桩工程量是()m3。
A.706.5 B.734.76 C.763.02 D.777.15
63. 根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010规定)，下列项目中不属于预算包干费的内容是()。
A.施工雨(污)水排除 B.工程成品保护费
C.20米高以下工程用水加压措施费 D.地下室日间照明施工增加费
64. 满堂红脚手架是指完成满堂基础和()的安装，装饰抹灰等施工而在整个工作范围内搭设的脚手架。
A.基础工程 B.室内大棚 C.内墙抹灰 D.内墙砌筑
65. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB/50353-2013),下列关于天棚工程清单项目工程量计算的表述中，不正确的是( )。
A.天棚抹灰扣除柱垛面积
B.天棚抹灰不扣除柱垛面积
C.天棚吊顶不扣除柱垛面积，但应扣除***柱所占面积
D.天棚吊顶应扣除与天棚吊顶相连的窗帘盒所占面积
66. 根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010规定)，幕墙项目计算均不包括( )。如发生时应另行计算。
A.预埋件、后置埋件、植筋 B.开启窗的玻璃及结构胶.耐候胶
C.防雷装置的连接及防雷装置的焊接 D.不锈钢玻璃爪
67. 根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010规定)，下列关于模板工程量计价规定中，不正确的是( )。
A.梁板的支模高度3.6m内，套用支模高度3.6m相应子目，支模高度超过3.6m时，超过部分按相应的每增加1m以内子目计算
B.支模高度达到10m，20m时分别套用支模高度10m。20m相应子目，支模高度超过10m，20m时，超过部分的每增加1m以内的子目计算
C.支膜高度达到30m时，套用支膜高度30m相应子目，超过部分的每增加1m以内的子目计算。
D.如设计要求清水混凝土施工，相应模板子目的工日数增加5%，胶合板用量增加10%
68. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB/50353-2013),无地下室，砖基础与墙身采用相同材料时，两者以( )为分界线。
A.设计室外地坪 B.设计室内地坪
C.大放脚顶面 D.散水面层
69. 根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010规定)，电子感应自动门的工程量按( )计算。
A设计*示洞口尺寸以面积 B设计门框外围以面积
C设计*示数量以樘 D设计门扇外围以面积
70. 按《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)的规定，施工现场围墙外所悬挂的“五板一*”的制作费用已计入( )。
A.安全文明施工费 B.规费
C.其他项目费 D.分部分项工程费
71. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB/50353-2013),框架柱的柱高应自柱基上表面算至( )。
A.楼板下表面 B.楼板上表面
C.梁板面 D.柱顶
72.某土方开挖项目，采用人工开挖，开挖深度为1.4m，开挖宽度1.5m，开挖长度为8m，放坡系数为0.5.按根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010规定)，该项目的工程量计算和定额套用正确的是()。
A. 24.64m3，挖沟槽 B.16.3m3，挖基坑
C.24.64m3，挖土方 D.23.2m3，平整场地
73. 根据《广东省建设与装饰工程综合定额》(2010规定)，下面关于现浇整体楼梯模板工程量计算规则的说话中，错误的是( )。
A.按楼梯水平投影面积以m2计算
B.不扣除小于500mm宽度的楼梯井所占面积
C.楼梯的踏步板，平台梁等的侧面积模板面积另行计算，并计入楼梯模板工程量内
D.当整体楼梯与现浇楼梯板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界
74. 平屋面根据所用防水材料的不同，可分为刚性防水屋面和柔性防水屋面两种，下列属于刚性防水屋面的是( )。
A.采用聚氨酯涂膜作防水层 B.采用细石混凝土作为防水层
C.采用石油沥青玛帝脂作为防水层 D.采用塑料油膏作为防水层
75. 砌筑工程1/2厚实心砖墙，清单工程量按设计*示尺寸以体积计算，经计算其面积是2400m2，则其清单工程量是( )。
A.276m3 B.288m3 C.2400m3 D.3000m3
五.专业知识多项选择题(共十题，每题2分，共2分每题有五个备选答案，有两个或者两个以上符合题意，请选择符合题意的答案，并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分，少选，每个选项0.5分)
76. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T5353-2005),下列项目中不应该计算建筑面积的有( )。
A.镶贴块料面层 B.建筑物内的变形缝 C.空调室外机模板
D.飘窗 E.有永久性盖顶的室外楼梯
77 .根据《建设工程工程量计算规范》(GB/50500-2013)，下列关于防腐.隔热.保温工程的工程量计算规则的表述中，正确的是( )。
A.平面防腐，按设计*示尺寸以面积计算，扣除凸出地面的构筑物.设备基础所占面积
B.立面防腐，按设计*示尺寸以面积计算，砖垛等突出部分按展开面积并入墙内面积内
C.平面防腐，按设计*示尺寸以面积计算，不扣除凸出地面的构筑物.设备基础所占面积
D..立面防腐，按设计*示尺寸以面积计算，砖垛等突出部分按展开面积不计算
E.保温隔热墙，按设计*示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口面积;门窗洞口侧壁需做保温时，并入保温墙体工程量内
78. 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，金属结构工程量，按设计*示尺寸以质量计算，不扣除( )的质量。
A. 0.04m2 B.切边 C.切肢 D.螺栓 E.焊缝
79. 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，关于沟槽，基坑和一般土石方的划分规定，下列属于基坑的是( )。
A.*示底长小于底宽3倍以内，且底面积在20m2 以内的
B.*示底长大底宽3倍，且底面积在20m2 以内的
C *示底长小于底宽3倍以内，且底面积50m2 以内的
D. *示底长大底宽3倍，且底面积50m2 以内的
E.底长4m底宽2.1m的基槽
80. 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，砖墙子目中已包括砖旋、梁过梁、三皮砖以内的腰线、压顶线、挑檐，以及下列哪些项目( )。
A.门窗套 B.窗台线 C.窗眉线 D.压顶线 E.装饰线
81. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，整体楼梯水平投影面积包括休息平台、踏步，以及下列哪些项目( )
A.平台梁 B.斜梁及楼梯与楼板相连接的梁 C.踏步板
D.踢脚线 E.伸入墙体内的板
82. 根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，楼地面工程的零星装饰项目适用于( )的楼地面装饰。
A.楼梯、台阶侧面装饰 B.楼梯，台阶立面装饰 C.0.5m2 以内的少量分散
D.2m2 以内少量分散 E.0.6m2 以内少量分散
83. 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)关于安全文明施工措施项目的规定，按字母计算的安全文明施工措施项目有( )。
A.综合脚手架 B.围尼龙编织布 C.模板的支撑
D.现场围挡 E.赶工措施费
84.人工挖孔桩施工时，将桩孔内的土石方进行人工清挖的工作，清挖时必须做足( )等安全设施。
A.送风 B.排风 C.抽水 D.照明 E.给水
转载请注明出处学习一生 » 广东造价员考试《基础知识》真题